当前位置:首页 > 范文大全 > 合同 > 正文
文章正文

不可抗力哪里可以看

范文大全 > 合同 > :不可抗力哪里可以看是由小学生作文网(www.zzxu.cn)为您精心收集,如果觉得好,请把这篇文章复制到您的博客或告诉您的朋友,以下是不可抗力哪里可以看的正文:

不可抗力哪里可以看篇一
2016年不可抗力导致的合同违约怎么解决

不可抗力导致的合同违约怎么解决?

  1、通知义务及法律风险

  不少企业因为情况紧急,采用电话或传真方式履行通知义务,这些方式很难形成有效证据证明通知义务的履行,企业在履行这些义务之后仍应当以函件形式补充通知。判断不可抗力事件是否发生并不是简单的活动,企业怀疑不可抗力事件发生,又不能得到确切的信息,此时若不通知,等到信息明确时可能就丧失了最好的减少损失的时机;但是贸然通知又可能因为不可抗力事件没有发生而给企业造成违约的法律风险。因此双方在合同中约定怀疑不可抗力将要发生或已经发生时,采用提示性信息方式通知对方,至关重要。

  2、减损措施及法律风险

  按照法律规定,不可抗力导致的损失由当事人自行承担,因此当事人应当采用必要的减损措施。然而,在合同中一方损失的降低,并不一定是该当事人自己可以做到的,可能需要对方协助,甚至需要主要依靠对方。可惜的是,在多数合同中都没有这种约定,由于缺乏事先原则性的确定,不可抗力事件发生后情况紧急时双方很难及时达成一致。这个时候就面临着费用的承担和减损获利之间的矛盾,当事人很难愿意承担费用为他方减少损失。因此在合同中就需要双方另外进行约定,以实现自己利益的最大化。

  相关知识介绍:

  合同解除的合同救济法律风险

  合同解除是指已经依法成立而且生效的合同,经过解除后不再具有法律效力,而使合同向将来终止法律效力或者自始就不具有法律效力的一项法律制度。合同解除有两种情况,一是协议解除,一是法定解除。

  1、长效合同缺乏解除条件约定

  一些履行期限很长的合同,在合同履行期内则可能发生各种不同情况,一些情况将使合同订立基础改变。我国合同法并没有规定“情事变更原则”,在出现相应事件时,缺乏法定的变更或解除合同的规定,则必然损害当事人利益。因此,根据有关规定,当事人在长效合同中应当将一些合同订立的基础因素改变约定为合同解除条件,以此来规避法律风险。

  2、合同解除通知义务履行不当

  合同当事人按合同约定的解除条件或根据法定解除条件解除合同时,必须通知对方,这种通知自到达对方当事人时产生解除合同的效力。采用书面通知方式是一种有效的证据固定手段,若企业通过口头通知解除合同,则可能出现对方不予理会,继续要求履地合同,同时企业没有及时行使解除权,对方为履行合同的支出则可能要求企业赔偿。为避免该法律风险,应当及时采用书面形式通知,对方能够签收的尽量取得对方的签收。

  3、合同解除后续事项约定不明

  合同解除并不像有些企业经营者想象的那样,合同已经解除就万事大吉了。通常合同解除后还有很多善后事项需要约定明确,在协议解除时,由于解除的情况千差万别,所以就更需要特别注意。完全未进入履行的合同较为简单,若已经做出了准备活动或者合同已经部分履行时,双方关于合同之前履行情况的处置就必须与解除合同一并解决。

  若解除条件或解除权为事先约定,则此时应当积极对后续事项进行协商,达成解决方案。如果是事后协商解除合同,必须将有关条件谈妥后才签署解除合同协议,此时合同一定不能有待定条款出现。否则产生的各种不规范都可能引发企业法律风险。

不可抗力哪里可以看篇二
民法上的不可抗力是指以下哪几种客观情况 A.不能预见B.不能克服C.无

一、整体解读

试卷紧扣教材和考试说明,从考生熟悉的基础知识入手,多角度、多层次地考查了学生的数学理性思维能力及对数学本质的理解能力,立足基础,先易后难,难易适中,强调应用,不偏不怪,达到了“考基础、考能力、考素质”的目标。试卷所涉及的知识内容都在考试大纲的范围内,几乎覆盖了高中所学知识的全部重要内容,体现了“重点知识重点考查”的原则。

1.回归教材,注重基础

试卷遵循了考查基础知识为主体的原则,尤其是考试说明中的大部分知识点均有涉及,其中应用题与抗战胜利70周年为背景,把爱国主义教育渗透到试题当中,使学生感受到了数学的育才价值,所有这些题目的设计都回归教材和中学教学实际,操作性强。

2.适当设置题目难度与区分度

选择题第12题和填空题第16题以及解答题的第21题,都是综合性问题,难度较大,学生不仅要有较强的分析问题和解决问题的能力,以及扎实深厚的数学基本功,而且还要掌握必须的数学思想与方法,否则在有限的时间内,很难完成。

3.布局合理,考查全面,着重数学方法和数学思想的考察

在选择题,填空题,解答题和三选一问题中,试卷均对高中数学中的重点内容进行了反复考查。包括函数,三角函数,数列、立体几何、概率统计、解析几何、导数等几大版块问题。这些问题都是以知识为载体,立意于能力,让数学思想方法和数学思维方式贯穿于整个试题的解答过程之中。

不可抗力哪里可以看篇三
不可抗力认定

不可抗力

1 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见,在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件,如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后,发包人和承包人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据,并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的,由监理人按第4.4款〔商定或确定〕的约定处理。发生争议时,按第20条〔争议解决〕的约定处理。

2 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件,使其履行合同义务受到阻碍时,应立即通知合同另一方当事人和监理人,书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况,并提供必要的证明。

不可抗力持续发生的,合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告,说明不可抗力和履行合同受阻的情况,并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

3 不可抗力后果的承担

3.1 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应不可抗力哪里可以看

当按照合同约定进行计量支付。

3.2 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误等后果,由合同当事人按以下原则承担:

(1)永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏,以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担;

(2)承包人施工设备的损坏由承包人承担;

(3)发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失;

(4)因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务,已经引起或将引起工期延误的,应当顺延工期,由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担,停工期间必须支付的工人工资由发包人承担;

(5)因不可抗力引起或将引起工期延误,发包人要求赶工的,由此增加的赶工费用由发包人承担;

(6)承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。

不可抗力发生后,合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大,任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的,应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务,在迟延履行期间遭遇不可抗力的,不免除其违约责任。

不可抗力哪里可以看

4 因不可抗力解除合同

因不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的,发包人和承包人均有权解除合同。合同解除后,由双方当事人按照第4.4款〔商定或确定〕商定或确定发包人应支付的款项,该款项包括:

(1)合同解除前承包人已完成工作的价款;

(2)承包人为工程订购的并已交付给承包人,或承包人有责任接受交付的材料、工程设备和其他物品的价款;

(3)发包人要求承包人退货或解除订货合同而产生的费用,或因不能退货或解除合同而产生的损失;

(4)承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用;

(5)按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项;

(6)扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项;

(7)双方商定或确定的其他款项。

除专用合同条款另有约定外,合同解除后,发包人应在商定或确定上述款项后28天内完成上述款项的支付。

不可抗力哪里可以看篇四
试析宏观政策的变动能否作为民法上的不可抗力

试析宏观政策的变动能否作为民法上的不可抗力

摘要:不可抗力作为合同法上的法定免责事件,已经得到了世界各国学界的普遍认同,但不可抗力包不包括宏观政策的变动各国的理解却并不一致。本文从比较法、我国立法沿革、我国特定国情三个方面对宏观政策的变动究竟属不属于不可抗力的范围这一问题进行了分析,认为宏观政策的变动应当作为民事上不可抗力的一种,以期对当事人给予更公正的合同保护。

关键词:不可抗力;情势变更;履行不能;宏观政策变动不可抗力哪里可以看

不可抗力作为法定免责事由,在民法理论上已成定论,且已为世界各国立法所普遍确认。我国民事立法对此也有规定,如《民法通则》第107条规定:"因不可抗力不能履行合同或者造成他人损害的,不承担民事责任。"《合同法》第117条规定:"因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但法律另有规定的除外。"

不可抗力作为民法上一项公认的制度,它的理论基础促在于下述事实:尽管在现代社会科学技术已经相当发达,但是人类对自然和自身的认识仍然存在着种种局限,自然灾害一如既往的威胁着人类的生产和生活;在社会生活中,各种人为现象(如战争、罢工等)也妨碍着正常的贸易交往,使许多合同不能履行。如果说天灾是人类认识自然的能力的局限的结果,那么人祸则是人类认识自身的能力的局限的结果。所以从这个意义上讲,不可抗力制度的设计就是人类在尊重客观实际的情况下,运用法律手段合理分配自然风险和社会风险的公共理性的体现。①在法律上,确立不可抗力制度有着重要的意义:一方面,有利于保护无过错当事人的利益,维护过错原则作为民事责任制度中基本归责原则,体现民法的意思自治理念。另一方面,可以促使人们在从事交易时,充分预测未来可能发生的风险,并在风险发生后合理地解决风险的分担问题,从而达到合理规避风险、鼓励交易的目的。

不可抗力作为法律上必不可少的制度,它有着悠久的历史传统,不可抗力是一步步发展到现在的。从西方法制史来看,不可抗力制度肇始于罗马法。罗马法将因不可归责于债务人的事由而发生损害的情形称为事变,如自然灾害、战争、交通阻断、法令改废等。事变分为轻微事变和不可抗力两种,不可抗力是指行为人通常不能预见或虽能预见但无法抗拒的外部事实,如地震、海啸、海盗、敌人入侵等,若因此而发生债务人给付不能的后果,债务人可以据此免责。②罗马法的这一制度为大陆法系各国民商事立法所承继,如《法国民法典》第1148条规定:"如债务人系由于不可抗力或事变而不履行其给付或作为的债务,或违反约定从事禁止的行为时,不发生损害赔偿责任",③《德国民法典》虽未直接规定不可抗力作为免责事由,却也在其民法典第285条规定"因不可

归责于债务人的事由致未给付的,债务人不负迟延责任"。④英美法曾长期不承认不可抗力作为免责事由的法律地位,而坚守绝对责任原则,⑤但由于这种认识不符合社会经济发展的实际情况,在近现代发生了重大调整,英美契约法所确立的合同落空(或合同挫折)制度事实上已将不可抗力包括在内。

我国现行法中对不可抗力制度的规定主要规定在《民法通则》和《中华人民共和国合同法》中,《中华人民共和国民法通则》第153条规定:"不可抗力是指当事人不能预见,不能避免并不能克服的客观现象。"《合同法》对不可抗力的定义沿用了《民法通则》的表述,其第117条第2款规定:"本法所称不可抗力,是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。"但是,我国现行的这两件基本的法律对不可抗力制度的规定,只是原则性的,概括性的规定,并没有更进一步的具体的规定,把对不可抗力的认定完全交给了司法实践,但是在实践中,各个法院对不可抗力制度的认定是不同的,在理论界,对于不可抗力的范围,不可抗力和情势变更、意外事件的关系也达不成共识。

但在我国1985年颁布的《中华人民共和国涉外经济合同法》中,对不可抗力制度却有着明确而具体的规定,可以为今天的法律所借鉴,在这项法律中,立法者第一次对不可抗力的概念、效力做出了规定,该法第24条第3款规定:"不可抗力是当事人在订立合同时不能预见,对其发生和后果不能避免并不能克服的事件。";第2款规定:"当事人因不可抗力事件不能履行合同的全部或部分义务的,免除其全部或部分责任"。更有意义的是,该条规定不可抗力的范围可以由当事人在合同中加以约定(原文为:"不可抗力事件的范围,可以在合同中约定"),从而确立了不可抗力的范围由法定范围和约定范围两部分组成的模式。⑥《涉外经济合同法》这一立法表述的价值在于:一方面,它规定不可抗力以其具有"不能预见,对其发生和后果不能避免并不能克服"的特征而区别于其他事件,在一定程度上确立了不可抗力的范围。另一方面,鉴于世界各国对不可抗力范围认识不一,为有利于对外开放促进对外交往和减少涉外纠纷,允许当事人在合同中约定不可抗力的范围。这是一种灵活的立法选择。虽然随着新的《中华人民共和国合同法》的颁布,原来的《中华人民共和国涉外经济合同法》的规定已经不能再适用,但是其中一些好的规定,仍然可以作为法律解释、法律适用甚至是法律制定中的参考。

由以上的描述可知,合同法第117条第2款规定的不可抗力,虽然原则性很强,但并未明确它包含的范围。而在社会实践中不可抗力涉及面很广泛。综观沿袭罗马法关于不可抗力规定的各国民法,对不可抗力的范围界定均没有规定,且各国对这个问题的理解也不相同,现在一般是将不可抗力分为自然事件和社会事件两类。民法理论和现行辞书中对自然事件的范围争议很小,共识较多,如水灾、早灾、虫灾、地震、洪水、火山爆发、海风浪等。

比较复杂的问题是社会事件的范围。不可抗力中的社会事件范围也表较广泛,目前形成共识的有:政府更迭、战争(全局、局部)、军事行动、动乱等。但各国直到现在对社会事件范围的理解还是未能统一,争议很大。比较突出的事情是,各国对罢工、反倾销、政府行为等的认定还是不一致。譬如,法国把"失业"视为特殊的不可抗力。⑦"有

关案例将雇员长期的和严重的疾病认为是不可抗力"。在国际上,一般认为政府行为不是不可抗力,而美国各州的合同法和"统一商法典"规定政府行为是不可抗力。⑧

我国对不可抗力所包含的社会事件的具体认识也不统一,特别是对政府行为分歧大:有的认为:因政策的变动,导致合同不履行或不能完全履行,不能归结为不可抗力,如国家宏观调控等。⑨但是,因为我国是社会主义市场经济,是在社会主义国家政府调控下的市场经济。受我国传统的计划经济体制的影响,再加上我国刚刚在建立起市场经济体制,我国的国内大市场还没有真正的完成,我国的市场还很不成熟,很不完善。因此,政府行为、宏观调控将在我国长期存在。我国的《合同法》中未明确规定政府行为是不可抗力。但在实际上由政府行为造成的违约,作为当事人是无法抗拒的。如果不将政府行为纳人不可抗力不符合《合同法》的立法本意。再加上我国新的合同法未采纳原草案第三稿和征求意见稿所提出的情势变更原则,有学者指出情势变更原则属于司法变更的范畴,强调的是实质理性,与大陆法系追求的形式理性有明显区别,也就是说,情势变更原则很难融入大陆法系民法典传统的逻辑体系之中,在民法典中并无合适的位置。⑩正因为如此,在我国扩大不可抗力的解释,使不可抗力的范围包括政府行为、宏观调控行为,应该并且是正当的。在司法实践中,法院认定政府行为是不可抗力也有实例,如金源房地产开发公司与某研究所联合建房合同纠纷中,法院认可双方约定不可抗力与政府行为具有同一性质,即把政府行为列为不可抗力。

综上所述,虽然我国合同法中对不可抗力只有原则性的规定,并没有明确的规定它的外延的范围究竟有哪些。但是通过对我国合同法的整体结构的分析,应该扩大对合同法中不可抗力条款的解释。通过分析于1985年颁布的《中华人民共和国涉外经济合同法》的规定,可见当时除了规定了法定不可抗力条款,而且规定"不可抗力事件的范围,可以在合同中约定"。从而也在客观上扩大了不可抗力的适用范围。通过比较国外的法律,美国各州的合同法和"统一商法典"也规定了政府行为属于不可抗力的一种。在我国法院的司法实践过程中,政府行为、宏观调控政策作为不可抗力也得到了案例的支持。可见将政府的宏观政策作为不可抗力的一种,是说得通的也是应当这样解释的。政府的宏观调控政策,也完全符合我国合同法对不可抗力内涵所做得界定,政府的宏观调控政策对当事人来说在绝大多数情况确实是不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。所以笔者认为应当将宏观政策的变动作为我国不可抗力的一种情况,以达到对当事人权益的保护。

注释:

①刘凯湘,张海峡.论不可抗力[J].法学研究,2000(6).

②周枏.罗马法原论(下册)[M].商务印书馆,2006:649.

③李浩培,吴传颐,孙鸣岗,译.拿破仑法典[M].商务印书馆,1996:154.

④郑冲,贾红梅,译.德国民法典[M].法律出版社,1999.

⑤英美合同法与侵权行为法的理论少有研究不可抗力制度的,其制定法与判例法中也极少有此方面的规定或先例。笔者曾查阅有关这方面的论述,如台湾东吴大学杨桢教授所著《英美契约法》(北京大学出版社2000年版)、北京大学徐爱国教授所著《英美侵权行为法》(北京大学出版社1999年版)、中国对外经济贸易大学王军先生所著《英美合同法判例选评》(中国政法大学出版社1995年版)、北京商学院李仁玉教授所著《比较侵权法》(北京大学出版社1996年版,均无不可抗力制度的论述,仅在沈达明先生的《英美合同法引论》(对外经济贸易大学出版社1993年版)的"合同挫折原则"一章中有少量的论述。

⑥祝聪.论不可抗力[J].法学评论,2001(4).

⑦尹田.法国合同责任的理论与实践[A].民商法论丛(第三卷)[C].法律出版社,1995:245.不可抗力哪里可以看

⑧徐士英.对经济合同法律不可抗力条款的几点建议[J].中外法学,1993(5).

⑨张宇民,王列胜.最新合同纠纷防范与处理实务全书[M].中国物价出版社,2009:124.

⑩关涛.情势变更原则辨[J].法律科学(西北政法学院学报),2010(4).

孙琬钟,吴浩.最新合同法实务全书[M].改革出版社,1999:631.

四、构建网络民意有序表达科学机制,引导网络民意健康发展

1、变"堵"为"疏",转变网络舆论管理机制不可抗力哪里可以看

网络民意作为民意表达的一种新形式,我们既不能放任不管,也不能因其存在一定的弊端而因噎废食,一味地"围堵"言论,这非但无益于网民情绪的释放,反而会产生逆反心理。因此,政府应该采取合理的方式对其进行规范和引导。除了对于具有社会危害性的信息坚决加以控制外,应适当调整网络舆论管理的政策,变"堵"为"疏",变被动为主动,对网络民意进行积极地引导。

2、加强主流网络媒体阵地的建设,强化政府主导机制④

不可抗力哪里可以看

互联网上的信息纷繁复杂,一些不负责任的网络媒体,为了博得更多的点击率,为了经济效益,时常以带有严重错误倾向的信息误导民众,为此,政府应不断加强主流网络媒体阵地的建设,使网络舆论宣传工作覆盖更广泛、引导更及时、说理更充

不可抗力哪里可以看由小学生作文网(www.zzxu.cn)收集整理,转载请注明出处!原文地址http://www.zzxu.cn/fanwen/hetong/889935.html

文章评论
Copyright © 2006 - 2016 WWW.ZZXU.CN All Rights Reserved
小学生作文网 版权所有